Неблагоприятные погодные условия это

  • Метеорологические условия стрельбы — совокупность метеорологических элементов , оказывающих наибольшее влияние на полёт снаряда …
  • Метеорологические условия —    состояние атмосферы в конкретном районе на определенный момент или период времени, обусловленное происходящими в ней физическими процессами и характеризуемое определенным сочетанием метеорологических…
  • Метеорологические условия — состояние атмосферы в конкретном районе на определенный момент или период времени, обусловленное происходящими в ней физическими процессами и характеризуемое определенным сочетанием метеорологических…
  • Неблагоприятные факторы профессиональной среды — факторы производственной среды и трудового процесса, воздействие которых на работающего может вызвать те или иные нарушения здоровья, в том числе и профессионального: снижение уровня адаптации организма,…
  • Неблагоприятные экологические последствия — обратимые и необратимые изменения экосистем, угрожающие существованию живой природы, организмов, в том числе, человека, или вызывающие их гибель в границах определенных зон, обусловленные стихийными…

  • неблагоприятные условия для проектирования балконов, лоджий и террас — неблагоприятными условиями для проектирования балконов, лоджий и террас являются: в I и II климатических районах — среднемесячная температура воздуха и среднемесячная скорость ветра в июле: ниже 4°С при любых…
  • НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — явления в окружающей среде, представляющие опасность для человека и его хозяйственной деятельности…
  • Метеорологические условия — значение температуры воздуха, его влажности, атмосферного давления, видимости и направления ветра и т. п. в определенном районе на конкретный период времени…
  • Визуальные метеорологические условия — «…..
  • Метеорологические условия — «… — состояние атмосферы, характеризуемое значениями метеорологических элементов в определенный момент или за определенный срок…» Источник: Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.07…
  • Метеорологические условия полетов — «…метеорологические условия полетов — совокупность метеорологических элементов и явлений, наблюдаемых в районе или на маршруте полета, оказывающих влияние на выполнение полетного задания…

  • Метеорологические явления неблагоприятные — «…..
  • Метеоусловия неблагоприятные — «…Неблагоприятные метеоусловия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества атмосферного воздуха в приземном слое в определенном районе…..
  • Погодные явления неблагоприятные — «…Неблагоприятные погодные явления — явления, которые значительно затрудняют или препятствуют деятельности, обеспечивающей бесперебойность движения поездов при неустойчивых условиях погоды…..
  • Приборные метеорологические условия — «…76) «приборные метеорологические условия» — метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости и высоты нижней границы облаков, при которых полет выполняется по правилам полетов по приборам;…..
  • Сложные метеорологические условия — «…сложные метеорологические условия — метеорологические условия, характеризующиеся видимостью 2000 м и менее и высотой нижней границы облаков 200 м и ниже при их общем количестве более двух октантов;…..

slovar.wikireading.ru

Неблагоприятные погодные условия это

От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад» о «Неблагоприятных погодных условиях»: в ночь с 17 на 18 мая и днем 18 мая местами по Воронежской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах местами усиление южного ветра до 19 м/с.


Главное управление МЧС России по Воронежской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер безопасности при ухудшении погоды.

Правила поведения при ливневом дожде:

— уточните прогноз погоды, в случае ее ухудшения, постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;

— используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;

— в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь;

— если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.

Правила поведения во время грозы:

— молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;


— опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Лучше всего мобильный телефон выключить;

— опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Вода, как нам известно из курса физики, отличный проводник тока. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отойти от берега;

— если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам!

Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.


Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

36.mchs.gov.ru

В случае невыполнения плана уменьшения выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) государственным инспектором по охране природы, осуществляющим государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, может быть выдано предписание о приостановлении выбросов и вредных физических воздействий.

Данная норма содержится в п. 4 и 6 Положения об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2002 № 847 (в ред. от 22.04.2009).


Согласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 25.06.2012; далее — Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха») при получении прогнозов НМУ юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее — субъект РФ), уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

СЛОВАРЬ. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»).

Информация о НМУ представляется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора, орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление регионального государственного экологического надзора, которые обеспечивают контроль за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями согласованных мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности.


Порядок представления информации о НМУ, требования к составу и содержанию такой информации, порядок ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области охраны окружающей среды.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимы заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.


К сведению. Согласно абз. 1 разд. 1 РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (далее — РД 52.04.52-85) под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

В соответствии с абз. 1 разд. 2 РД 52.04.52-85 при разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

  • мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
  • мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств. В связи с этим их следует разрабатывать главным образом непосредственно на предприятиях и в отраслевых институтах;
  • осуществление разработанных мероприятий, по возможности, не должно сопровождаться сокращением производства. Такое сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается только в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика.

Соблюдение указанных принципов способствует практическому осуществлению мероприятий по регулированию выбросов и предотвращению роста концентраций в периоды НМУ.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.

Для определения необходимого снижения выбросов в периоды НМУ следует исходить из прогностических значений концентрации и тех установленных значений, которые должны быть достигнуты в результате выполнения мероприятий.

Обратите внимание. Проводимые на предприятии мероприятия должны обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы:

  • при первом режиме работы — на 15–20 %;
  • при втором — на 20–40 %;
  • при третьем — на 40–60 %.

Согласно абз. 1 разд. 5 РД 52.04.52-85 разработка мероприятий по регулированию выбросов в атмосферу осуществляется непосредственно на предприятиях, в организациях и учреждениях, являющихся источниками загрязнения атмосферы, в проектных и отраслевых институтах промышленных министерств с учетом специфики конкретных производств. Разработки проводятся как для действующих, так и для проектируемых предприятий. При разработке мероприятий учитываются особенности рассеивания примесей в атмосфере и в связи с этим вклад различных источников в создание концентраций примесей в приземном слое воздуха.

В периоды НМУ следует добиваться необходимого для каждого из трех режимов работы предприятия снижения концентраций при наименьших усилиях. Учитывается также приоритетность загрязняющих веществ.

Мероприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ могут быть:

  • общими, применимыми на любом предприятии;
  • специфическими, относящимися к конкретным производствам.

На заметку. Примеры специфических мероприятий на предприятиях отдельных отраслей промышленности содержатся в приложении 6 к РД 52.04.52-85.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ ПЕРВОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Согласно подразд. 5.1 разд. 5 РД 52.04.52-85 при первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15–20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер. Их осуществление не требует значительных временных и материальных затрат и не приводит к снижению производительности предприятия.

При разработке данных мероприятий необходимо учитывать мероприятия общего характера:

  • усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
  • запретить работу оборудования на форсированном режиме;
  • рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
  • усилить контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;
  • запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;
  • усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения;
  • усилить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок;
  • обеспечить бесперебойную работу всех пылеочистных систем и сооружений и их отдельных элементов, не допускать снижения их производительности, а также отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;
  • обеспечить максимально эффективное орошение аппаратов пылегазоулавливателей;
  • проверить соответствие регламенту производства концентраций поглотительных растворов, применяемых в газоочистных установках;
  • ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;
  • использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;
  • интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
  • прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
  • обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ ВТОРОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с подразд. 5.2 разд. 5 РД 52.04.52-85 при втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20–40 %.

Эти мероприятия включают в себя:

– мероприятия, разработанные для первого режима;

– мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При разработке данных мероприятий целесообразно учитывать мероприятия общего характера:

  • снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
  • в случае если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует провести остановку оборудования;
  • уменьшить интенсивность технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу на тех предприятиях, где за счет интенсификации и использования более качественного сырья возможна компенсация отставания в периоды НМУ;
  • перевести котельные и ТЭЦ, где это возможно, на природный газ или малосернистое и малозольное топливо, при работе с которыми обеспечивается снижение выбросов вредных веществ в атмосферу;
  • ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов;
  • прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах;
  • принять меры по предотвращению испарения топлива;
  • запретить сжигание отходов производства и мусора, если оно осуществляется без использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими аппаратами;
  • запретить работы на холодильных и других установках, связанные с утечкой загрязняющих веществ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ ТРЕТЬЕМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Согласно подразд. 5.3 разд. 5 РД 52.04.52-85 при третьем режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40–60 %, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

Эти мероприятия включают в себя:

– мероприятия, разработанные для первого и второго режимов;

– мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.

При разработке данных мероприятий следует учитывать мероприятия общего характера:

  • снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ;
  • отключить аппараты и оборудование, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;
  • остановить технологическое оборудование в случае выхода из строя газоочистных устройств;
  • запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;
  • перераспределить нагрузку производств и технологических линий на более эффективное оборудование;
  • остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу;
  • запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личный транспорт) с неотрегулированными двигателями;

Обратите внимание. Состав отработанных газов не должен превышать предельно допустимые выбросы вредных веществ, указанных, например, в ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности» и ОСТ 37.001.234-81 «Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы измерений».

  • снизить нагрузку или остановить производства, не имеющие газоочистных сооружений;
  • провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов).

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ВРЕМЕННОМУ СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ

Мероприятия по временному сокращению выбросов оформляют в виде табл. П.1.1, П.2.1 из приложений 1, 2 к РД 52.04.52-85 (формы таблиц и порядок их заполнения приведены в данных приложениях) и пояснительной записки.

В пояснительную записку должны быть включены следующие основные положения:

  • сущность технологии для каждого конкретного мероприятия с учетом выбросов загрязняющих веществ и реальных условий эксплуатации;
  • необходимые расчеты и обоснования мероприятий, их экономическая оценка;
  • возможный диапазон регулирования выбросов по каждому мероприятию;
  • перечень применяемой измерительной аппаратуры, контролирующей технологический процесс и режим работы пылегазоочистной аппаратуры;
  • карта-схема промплощадки с указанием точек контроля (отбора проб в период НМУ), диапазона концентраций загрязняющего вещества (мг/м3, г/м3) на контролируемом источнике выброса;
  • план-график контроля выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках в периоды НМУ;
  • перечень приборов, оборудования и методических документов, принимаемых для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;
  • перечень оборудованных точек контроля за выбросами загрязняющих веществ непосредственно на источниках выброса;
  • оценка степени эффективности разработанных мероприятий на периоды НМУ по каждому вредному веществу, мероприятию в отдельности (в целом по предприятию, объединению, организации), которую определяют по формулам раздела 6 РД 52.04.52-85. Результаты расчетов заносят в табл. П.1.1.

В пояснительной записке должно быть указано:

  • какое количество вредных веществ выбрасывается в атмосферу и насколько сокращаются выбросы каждого конкретного вещества в периоды НМУ в целом по предприятию;
  • по каким загрязняющим веществам проводится сокращение выбросов и по каким не проводится;
  • какое количество источников имеет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и на каком количестве источников сокращаются выбросы в периоды НМУ;
  • какова эффективность разработанных мероприятий для 2-го и 3-го режимов;
  • каковы необходимые средства для достижения критерия качества атмосферного воздуха в периоды НМУ.

 

www.profiz.ru

Как определить, является ли погодное условие угрожающим

Согласно ст. 410 ГК РФ, если только стороны не договорились об ином, исполнитель отвечает за предоставление доказательств появления форсмажорных обстоятельств. Если он не сможет подтвердить их влияние, простой в работах может быть сочтён неисполнением договорных обязательств, что приведёт к разбирательству и штарфным санкциям.

См. также

  • Ответственность подрядчика за качество работ
  • Договор строительного подряда: если решено изменить характеристики объекта
  • Приемка работ по договору подряда: как защитить интересы подрядчика
  • Как добиться приемки работ, если в договоре нет нужных условий

В случае с исполнением договора подряда погодные условия подпадают под понятие форсмажорных обстоятельств, но далеко не всякое изменение погоды создаст форсмажор. Соответствие погодного условия признакам непреодолимой силы проверяется согласно требованиям Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 22.03.-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации, который утвержден постановлением Госстандарта РФ от 25.05.95 № 267». В этом документе указано, что делает состояние окружающей среды угрожающим и не позволяет вести подрядные работы. Это могут быть длительные проливные дожди, ведущие к подтоплению, ураганы с силой ветра выше определённых показателей и т. п. Влияет и региональная завивисимость: для разных регионов одно и то же условие является экстремальным или вариантом нормы. Чтобы суд признал аномальные погодные условия обстоятельством, сделавшим невозможным исполнение договора, условия должны быть чрезвычайными и непредотвратимыми (постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.12 № 3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230).

Какие документы подтвердят экстремальность погодных условий

Перечень таких документов может быть специально указан в договоре. Обычно это нижеследующие документы.

Справки метеостанций

Подрядчик может опереться на справку о погодных условиях городской метеостанции (постановление Десятого ААС от 06.11.15 № 10АП-10379/2015 по делу № А41-81092/14). Также имеют значение и справки других аналогичных служб, занимающихся мониторингом состояния метеорологических условий на территории, где подрядчик ведёт работы. Например, в Москве такие документы выдает АНО «Гидрометеорологическое Бюро Москвы и Московской области».

Из практики. Комитет лесного хозяйства обратился в суд с иском к учреждению, потребовав взыскать неустойку за просрочку работ по государственному контракту. Но суд удовлетворил иск частично: ответчик не согласился с суммой неустойки. Справка АНО «Гидрометеорологическое Бюро Москвы и Московской области» послужила доказательством, что подрядчик лишился возможности выполнить работы в срок по причине неблагоприятных погодных условий. Справка содержала сведения с разбивкой по датам о сильных или продолжительных дождях. Суд пришел к выводу, что неправомерно считать неустойку за эти периоды. Дни, в которые были зафиксированы неблагоприятные погодные условия, исключили из общего количества дней просрочки.

Если служба не выдала документ подрядчику, в случае судебного разбирательства нужно иметь доказательства отправки запроса и отказа, без них суд не станет сам запрашивать данные о погоде и отклонит ходатайство подрядчика, так как подрядчик не обосновал невозможность самостоятельно получить такое доказательство (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.14 по делу № А45-13278/2013).

При этом данные справки сами по себе не будут основанием для взыскания с заказчика стоимости дополнительных работ, вызванных экстремальными условиями. Для подобного взыскания при увеличении объема работ подрядчик должен известить заказчика, привести сведения о расходах, убытках. Без этого суд не признает правомерным расчет иска о взыскании стоимости дополнительных работ.

Документы, в которых определен технологический процесс

Если в сложившихся погодных условиях невозможно соблюсти технологические требования строительства, суды освобождают исполнителя от уплаты неустойки. Но должны присутствовать два обстоятельства:

  • неблагоприятные погодные условия;
  • невозможность выполнять работы с соблюдением технических регламентов при сложившихся внешних условиях.

Из практики. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что подрядчик не только доказал неправомерность предъявленной заказчиком неустойки, но и правомерно потребовал взыскать задолженность за выполненные работы. Неблагоприятные условия исполнитель работ обосновал при помощи справки ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Суд отметил, что при проведении работ исполнитель обязан соблюдать необходимый технологический процесс (постановление от 29.05.15 № 17АП-5234/2015-ГК по делу № А50-22642/2014).

Заказчику и подрядчику целесообразно составлять акты, которые подтверждают невозможность выполнения работ при сложившихся погодных условиях. Такое требование стороны часто закрепляют в тексте договора. Это позволяет избежать споров о неустойке и сроке. В договоре стороны могут прописать, как именно надлежит составлять акты. При незначительном отступлении от условий соглашения суд может посчитать порядок соблюденным (постановление Семнадцатого ААС от 29.05.15 № 17АП-5234/2015-ГК по делу № А50-22642/2014).

Акты сторон о простое без доказательств непреодолимой силы, которая действовала в период выполнения работ по договору, суд не признает бесспорным основанием для отказа во взыскании неустойки.

Из практики. Арбитражный суд Томской области пришел к выводу о том, что акты простоя подтверждают только факт приостановки работ, а не действие форс-мажора. Субподрядчик не представил документы, которые подтверждают стихийные бедствия или иные обстоятельства непреодолимой силы. Суд признал правомерным неустойку за просрочку сдачи работ (постановление Седьмого ААС от 16.02.15 № 07АП-456/2015 по делу № А67-5405/2014).

Влияние экстремальных условий необходимо доказывать и страховой компании

Часто договор строительного подряда содержит условие о страховании объекта подрядчиком. В этом случае спор о выплате поврежденного имущества возникает между подрядчиком и страховой компанией.Для получения страховки необходимо иметь доказательства соблюдения технологий строительства и документы компетентных организаций, которые подтверждают форс-мажор.

Из практики. При обрушении крыши здания доказательствами непреодолимой силы послужили:

  • заключение Торгово-промышленной палаты Московской области о выпадении аномально высокого снежного покрова, которое соответствует признакам непредвиденного события;
  • справка АНО «Гидрометеорологическое Бюро Москвы и Московской области» об аномальных на территории Москвы морозах, силе ветра и высоте снежных покровов;
  • информация с сайта МЧС России о штормовом предупреждении;
  • сведения с официального сайта ГИБДД, где водителей предупреждали о сильном снегопаде, порывах ветра и метелях.

Большинство доказательств действия непреодолимой силы следует получать по мере их возникновения, и оповестить заказчика о приостановке также нужно своевременно. Чтобы не сталкиваться с проблемами постфактум, юристы подрядчика должны взаимодействовать со специалистами производственных отделов.

www.law.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector